Département de publication :
60

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune de Gouvieux
Correspondant : Mmes salesse et wacogne, 48 rue de la mairie, 60270 Gouvieux, tél : 0344671314, fax : 0344671329, courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , adresse internet : http://www.e-marchespublics.com, adresse internet du profil d'acheteur: http://mairie-gouvieux.e-marchespublics.com

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques

Objet du marché :
Rénovation du sol du gymnase rue du saulieu
Type de marché de travaux :
exécution

CPV :
• Objet principal : 45432113

Lieu d'exécution :
Gymnase, 60270 Gouvieux
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
La rénovation du sol du gymnase situé rue du saulieu à gouvieux : fourniture et pose de parquet en bois non massif, à déformation élastique surfacique. Surface : 1000 m2 environ

Des variantes seront-elles prises en compte: non.

Prestation divisée en lot : non

Durée du marché ou délai d'exécution :
en 1 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux :
01/07/2013

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : - garanties et capacites techniques et financieres
- capacites professionnelles

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
• Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.

• Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.


Autres renseignements demandés :
• Pièces figurant dans le règlement de la consultation

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (50 %)
• Prix (50 %)

Type de procédure :
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
28/05/2013 17:00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Par courrier, ou contre récépissé à la mairie ou par voie électronique à l'adresse suivante : www.e-marchespublics.com

Date d'envoi du présent avis à la publication :
03/05/2013

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Mairie de gouvieux, Correspondant : Mmes salesse/wacogne, 48 rue de la mairie, 60270 Gouvieux, tél : 0344671314, fax : 0344671329, courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , adresse internet : http://www.e-marchespublics.com

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Techni'cite, Correspondant : , 31 rue d'estiennes d'orves, 91370 Verrieres le buisson, tél : 0169819248, fax : 0196819251

Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif d'amiens, 14 rue lemerchier, 80011 Amiens cedex 01, tél : 0322336170, fax : 0322336171, courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Organe chargé des procédures de médiation :
Nom de l'organisme : Comité consultatif régional de règlement amiable des litiges préfecture de meurthe et moselle, 1 place du prefet erignac, 54000 Nancy

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Greffe du tribunal administratif désigné ci-dessus,

Eléments non publiés:
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande: MARCHE 4/2013

Libellé de la facture :
Commune de Gouvieux
Commune de gouvieux
48 rue de la mairie
60270 Gouvieux

Siret : 21600279000014
Classe de profit : Commune

Département de publication :
60

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Commune de Gouvieux

Correspondant : Mmes SALESSE et WACOGNE, 48 rue de la mairie, 60270 Gouvieux, tél : 0344671314, fax : 0344671329, courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , adresse Internet : http://www.e-marchespublics.com, adresse Internet du profil d'acheteur: http://mairie-gouvieux.e-marchespublics.com

 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques

 

Objet du marché :

Travaux de réaménagement de la partie nord de la place Amic (trottoir, placette, stationnements).

Type de marché de travaux :
exécution

 

CPV :
• Objet principal : 45233141
• Objets complémentaires : 45233200

 

Lieu d'exécution :

Place Amic Gouvieux, 60270 Gouvieux

L'avis implique un marché public.

 

Caractéristiques principales :
Réaménagement de la partie nord de la place Amic
(trottoir, placette, stationnements).

 

Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Refus de variantes

 

Des variantes seront-elles prises en compte: non.

 

Prestation divisée en lot : non

 

Durée du marché ou délai d'exécution :

à compter du 01/06/2013 jusqu'au 31/07/2013

Date prévisionnelle de commencement des travaux :
01/06/2013

 

Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5 % remplaçable a la demande du titulaire par une caution

 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français

Unité monétaire utilisée, l'euro.

 

Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Garanties professionnelles, techniques et financières
L'absence de l'une quelconque des pièces énoncées a l'article 3 du DCE est susceptible d'entraîner le rejet de l'offre.

• Situation juridique - références requises : Lettre de candidature, habilitation du signataire, documents mentionnes a l'article 45 du CMP, attestation sur l'honneur que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions prévues a l'article 43 du CMP.

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.

• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.

• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.


Autres renseignements demandés :
• Pièces a fournir précisées dans le règlement de consultation

 

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous (par ordre de priorité décroissante) :
• 70 % (prix)
• 30 %(valeur technique de l'offre)

 

Type de procédure :

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :

21/05/2013 10:00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres

 

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
03/2013

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

Http://www.e-marchespublics.com

 

Date d'envoi du présent avis à la publication :
25/04/2013

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

Nom de l'organisme : Commune de Gouvieux, Correspondant : Mmes SALESSE et WACOGNE, 48 rue de la mairie, 60270 Gouvieux, tél : 0344671314, fax : 0344671329, courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :

Nom de l'organisme : Architectes associés sarl, Correspondant : Monsieur Durand, 33 rue Benoit Malon
, 92150 Suresnes, tél : 0141388200, fax : 0141388210, courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents :

Http://www.e-marchespublics.com

 

Instance chargée des procédures de recours :

Nom de l'organisme : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier , 80011 Amiens cedex 01, tél : 0322336170, fax : 0322336171, courriel : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

 

Organe chargé des procédures de médiation :

Nom de l'organisme : Comité consultatif régional de règlement amiable des litiges préfecture de Meurthe et Moselle , 1 place du Prefet Erignac, 54000 Nancy

 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Nom de l'organisme : Greffe du tribunal administratif désigné ci-dessus,

 

Eléments non publiés:

Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande: 03/2013

 

Libellé de la facture :

Commune de Gouvieux
Commune de Gouvieux
48 rue de la mairie
60270 Gouvieux

Siret : 21600279000014
Classe de profit : Commune